海西州公共职业技能实训基地建设项目监理招标公告(资格后审)
(项目编号：YX(QH)-FW-2017040)
1、招标条件
本招标项目海西州公共职业技能实训基地建设项目监理已由海西州发展和改革委员会文件以西发改服【2017】320号（文号）批准建设，招标人为海西州人力资源和社会保障局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的服务类进行国内公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
(1)项目地点：德令哈市新区
(2)招标内容：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理（具体详见招标文件）
2.2 招标范围及标段划分
标段编号：E6301000076015771001001
标段名称：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理
发包内容：对海西州公共职业技能实训基地等工程施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；
计划工期：360日历天（同施工工期）
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2投标人资质设定为：房屋建筑工程监理甲级及以上资质 ；3拟派项目总监理工程师为房屋建筑工程专业且必须具备国家注册的监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）并拥有五年以上的工作经验；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。4投标人须提供企业近三个月（2016年6月至今其中任意三个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。5投标人须提供近三年（2014年至今）至少1项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；6投标人须提提供企业近二年财务审计报告（2015年-2016年）；7有良好的信誉：2014年1月1日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。（1）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；（2）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；（3）投标人企业在近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。8熟悉监理流程，熟悉四控三管一协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；9本次招标不接受联合体投标。凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原证及复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、省外进青登记手续复印件、银行开户许可证复印件（所有复印件须加盖公章胶装成册进行报名）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2017年11月13日 09时30分，地点为海西州公共资源交易中心(德令哈市环城西路与经一路三段交汇处（柴达木职业技术学院西侧）。
5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、招标公告发布媒介
本次招标公告在下列媒介同时发布：
■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)
■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)
■ 青海经济信息网
■ 海西州公共资源交易信息网
7、联系方式
|
招 标 人：海西州人力资源和社会保障局
|
代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司
|
|
联系地址：德令哈市
|
联系地址：青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号
|
|
联 系 人：马先生
|
联 系 人：杨女士
|
|
联系电话：15309779268
|
联系电话：0971-8213003
|
2017年10月23日
海西州公共职业技能实训基地建设项目监理招标公告(资格后审)
(项目编号：YX(QH)-FW-2017040)
1、招标条件
本招标项目海西州公共职业技能实训基地建设项目监理已由海西州发展和改革委员会文件以西发改服【2017】320号（文号）批准建设，招标人为海西州人力资源和社会保障局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的服务类进行国内公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
(1)项目地点：德令哈市新区
(2)招标内容：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理（具体详见招标文件）
2.2 招标范围及标段划分
标段编号：E6301000076015771001001
标段名称：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理
发包内容：对海西州公共职业技能实训基地等工程施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；
计划工期：360日历天（同施工工期）
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2投标人资质设定为：房屋建筑工程监理甲级及以上资质 ；3拟派项目总监理工程师为房屋建筑工程专业且必须具备国家注册的监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）并拥有五年以上的工作经验；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。4投标人须提供企业近三个月（2016年6月至今其中任意三个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。5投标人须提供近三年（2014年至今）至少1项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；6投标人须提提供企业近二年财务审计报告（2015年-2016年）；7有良好的信誉：2014年1月1日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。（1）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；（2）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；（3）投标人企业在近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。8熟悉监理流程，熟悉四控三管一协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；9本次招标不接受联合体投标。凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原证及复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、省外进青登记手续复印件、银行开户许可证复印件（所有复印件须加盖公章胶装成册进行报名）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2017年11月13日 09时30分，地点为海西州公共资源交易中心(德令哈市环城西路与经一路三段交汇处（柴达木职业技术学院西侧）。
5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、招标公告发布媒介
本次招标公告在下列媒介同时发布：
■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)
■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)
■ 青海经济信息网
■ 海西州公共资源交易信息网
7、联系方式
|
招 标 人：海西州人力资源和社会保障局
|
代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司
|
|
联系地址：德令哈市
|
联系地址：青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号
|
|
联 系 人：马先生
|
联 系 人：杨女士
|
|
联系电话：15309779268
|
联系电话：0971-8213003
|
2017年10月23日海西州公共职业技能实训基地建设项目监理招标公告(资格后审)
(项目编号：YX(QH)-FW-2017040)
1、招标条件
本招标项目海西州公共职业技能实训基地建设项目监理已由海西州发展和改革委员会文件以西发改服【2017】320号（文号）批准建设，招标人为海西州人力资源和社会保障局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的服务类进行国内公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
(1)项目地点：德令哈市新区
(2)招标内容：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理（具体详见招标文件）
2.2 招标范围及标段划分
标段编号：E6301000076015771001001
标段名称：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理
发包内容：对海西州公共职业技能实训基地等工程施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；
计划工期：360日历天（同施工工期）
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2投标人资质设定为：房屋建筑工程监理甲级及以上资质 ；3拟派项目总监理工程师为房屋建筑工程专业且必须具备国家注册的监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）并拥有五年以上的工作经验；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。4投标人须提供企业近三个月（2016年6月至今其中任意三个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。5投标人须提供近三年（2014年至今）至少1项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；6投标人须提提供企业近二年财务审计报告（2015年-2016年）；7有良好的信誉：2014年1月1日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。（1）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；（2）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；（3）投标人企业在近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。8熟悉监理流程，熟悉四控三管一协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；9本次招标不接受联合体投标。凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原证及复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、省外进青登记手续复印件、银行开户许可证复印件（所有复印件须加盖公章胶装成册进行报名）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2017年11月13日 09时30分，地点为海西州公共资源交易中心(德令哈市环城西路与经一路三段交汇处（柴达木职业技术学院西侧）。
5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、招标公告发布媒介
本次招标公告在下列媒介同时发布：
■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)
■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)
■ 青海经济信息网
■ 海西州公共资源交易信息网
7、联系方式
|
招 标 人：海西州人力资源和社会保障局
|
代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司
|
|
联系地址：德令哈市
|
联系地址：青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号
|
|
联 系 人：马先生
|
联 系 人：杨女士
|
|
联系电话：15309779268
|
联系电话：0971-8213003
|
2017年10月23日海西州公共职业技能实训基地建设项目监理招标公告(资格后审)
(项目编号：YX(QH)-FW-2017040)
1、招标条件
本招标项目海西州公共职业技能实训基地建设项目监理已由海西州发展和改革委员会文件以西发改服【2017】320号（文号）批准建设，招标人为海西州人力资源和社会保障局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的服务类进行国内公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
(1)项目地点：德令哈市新区
(2)招标内容：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理（具体详见招标文件）
2.2 招标范围及标段划分
标段编号：E6301000076015771001001
标段名称：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理
发包内容：对海西州公共职业技能实训基地等工程施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；
计划工期：360日历天（同施工工期）
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2投标人资质设定为：房屋建筑工程监理甲级及以上资质 ；3拟派项目总监理工程师为房屋建筑工程专业且必须具备国家注册的监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）并拥有五年以上的工作经验；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。4投标人须提供企业近三个月（2016年6月至今其中任意三个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。5投标人须提供近三年（2014年至今）至少1项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；6投标人须提提供企业近二年财务审计报告（2015年-2016年）；7有良好的信誉：2014年1月1日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。（1）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；（2）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；（3）投标人企业在近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。8熟悉监理流程，熟悉四控三管一协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；9本次招标不接受联合体投标。凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原证及复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、省外进青登记手续复印件、银行开户许可证复印件（所有复印件须加盖公章胶装成册进行报名）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2017年11月13日 09时30分，地点为海西州公共资源交易中心(德令哈市环城西路与经一路三段交汇处（柴达木职业技术学院西侧）。
5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、招标公告发布媒介
本次招标公告在下列媒介同时发布：
■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)
■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)
■ 青海经济信息网
■ 海西州公共资源交易信息网
7、联系方式
|
招 标 人：海西州人力资源和社会保障局
|
代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司
|
|
联系地址：德令哈市
|
联系地址：青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号
|
|
联 系 人：马先生
|
联 系 人：杨女士
|
|
联系电话：15309779268
|
联系电话：0971-8213003
|
2017年10月23日海西州公共职业技能实训基地建设项目监理招标公告(资格后审)
(项目编号：YX(QH)-FW-2017040)
1、招标条件
本招标项目海西州公共职业技能实训基地建设项目监理已由海西州发展和改革委员会文件以西发改服【2017】320号（文号）批准建设，招标人为海西州人力资源和社会保障局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的服务类进行国内公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
(1)项目地点：德令哈市新区
(2)招标内容：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理（具体详见招标文件）
2.2 招标范围及标段划分
标段编号：E6301000076015771001001
标段名称：海西州公共职业技能实训基地建设项目监理
发包内容：对海西州公共职业技能实训基地等工程施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；
计划工期：360日历天（同施工工期）
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2投标人资质设定为：房屋建筑工程监理甲级及以上资质 ；3拟派项目总监理工程师为房屋建筑工程专业且必须具备国家注册的监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）并拥有五年以上的工作经验；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。4投标人须提供企业近三个月（2016年6月至今其中任意三个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。5投标人须提供近三年（2014年至今）至少1项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；6投标人须提提供企业近二年财务审计报告（2015年-2016年）；7有良好的信誉：2014年1月1日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。（1）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；（2）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；（3）投标人企业在近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。8熟悉监理流程，熟悉四控三管一协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；9本次招标不接受联合体投标。凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原证及复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件、省外进青登记手续复印件、银行开户许可证复印件（所有复印件须加盖公章胶装成册进行报名）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。
4、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为2017年11月13日 09时30分，地点为海西州公共资源交易中心(德令哈市环城西路与经一路三段交汇处（柴达木职业技术学院西侧）。
5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、招标公告发布媒介
本次招标公告在下列媒介同时发布：
■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)
■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)
■ 青海经济信息网
■ 海西州公共资源交易信息网
7、联系方式
|
招 标 人：海西州人力资源和社会保障局
|
代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司
|
|
联系地址：德令哈市
|
联系地址：青海省西宁市海湖新区新华联广场二期9-61号
|
|
联 系 人：马先生
|
联 系 人：杨女士
|
|
联系电话：15309779268
|
联系电话：0971-8213003
|
2017年10月23日
